李武平成功代理某公司實際施工人工程款糾紛案

 【海南建筑工程律師】李武平成功代理某公司實際施工人工程款糾紛案

海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院

民事判決書

(2014)浦民初字第5號

 原告：海南XX裝飾工程有限公司

 委托代理人：李武平，海南正凱律師事務(wù)所律師。

 被告：江蘇XX建設(shè)集團有限公司

 被告：海南XXX紙業(yè)有限公司

 原告海南XX裝飾工程有限公司（以下簡稱海南XX公司）與被告江蘇XX建設(shè)集團有限公司（以下簡稱江蘇XX公司）、海南XXX紙業(yè)有限公司（以下簡稱XXX紙公司）建設(shè)工程合同糾紛一案，本院于2 0 1 3年1 2月3日受理后，依法組成由審判員廖長榮擔(dān)任審判長、代理審判員韓軍、林琳參加評議的合議庭。后本院應(yīng)被告江蘇XX公司的申請，決定審判員廖長榮回避，依法另行組成由代理審判員韓軍擔(dān)任審判長、代理審判員劉遠帆、王文麗參加評議的合議庭，分別于2 0 1 4年1月2 1日、2 01 4年5月2 0日兩次公開開庭進行了審理。原告海南XX公司的法定代表人XXX及委托代理人李武平、被告江蘇XX公司的委托代理人XXX、XX及被告XXX紙公司的委托代理人XX到庭參加訴訟。

本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

 原告訴稱：2 0 08年6月3 0日，被告江蘇XX公司與被告XXX紙公司簽訂《XXX車間A標土建工程承包合同》，雙方約定被告XXX紙公司將“XXX車間A標土建工程，發(fā)包給被告江蘇XX公司承建，工期2 7 0天，以2 0 0 8年4月2日起至2 0 0 8年1 2月2 7日止。2 0 08年7月5日，原告與被告江蘇XX公司簽訂《工程施工承包合同》，雙方約定被告江蘇XX公司將承建的“XXX車間A標土建工程’’交由原告施工，爾后，原告依約以被告江蘇XX公司的名義進場施工。因全球經(jīng)濟衰退，被告XXX紙公司決定將文化紙機項目的投資腳步放慢，2008年9月19日，被告江蘇XX公司應(yīng)被告XXX紙公司要求，通知原告暫停施工，造成原告不能繼續(xù)進行后續(xù)施工。2 0 09年5月1 9日，被告XXX紙公司通知于2 0 09年6月1日前復(fù)工。因二被告的原因，該合同最后終止。根據(jù)被告江蘇XX公司于2 0 09年1 2月3 0日出具的《XXX車間A標土建工程款收付清單》，本工程二被告最終結(jié)算價為1 2，252，304元（不包含工程停工損失賠償費），扣除按合同規(guī)定的總價1 0%（所有工程管理費及所有工程稅金）1，2 2 5，2 3 0元及已付的7，8 3 3，2 6 9元（其中代扣轉(zhuǎn)付款項1，478，822元，直接支付款項6，354，447元），被告江蘇XX公司還欠原告工程款3，1 9 3，8 0 5元，應(yīng)賠償因工程停工給原告造成的損失5，7 2 2，0 5 0元。原告認為，二被告拖欠工程款已構(gòu)成違約，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條規(guī)定，原告有權(quán)向其主張支付拖欠的工程款并承擔(dān)利息損失及承擔(dān)工程停工的違約責(zé)任。故訴至法院，請求依法判令二被告立即支付給原告工程欠款人民幣3，1 9 3，8 0 5元及該款自2 0 1 0年1月1日起至付清之日止按中國人民銀行同期貸款利率計算的利息，支付原告工程停工損失賠償款5，7 2 2，0 5 0元，并承擔(dān)本案訴訟費用。

 ==============================

==================================

 綜上，依照《中華人民共和國合同法》第五十二條第（五）項、第五十八條、第二百七十二條第二款、第三款及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條第（二）項、第二條、第十七條、第十八條第（一）項、第

二十六條的規(guī)定，判決如下：

 一、被告江蘇XX建設(shè)集團有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向原吉海南XX裝飾工程有限公司支付工程余款人民幣XXXXXXX元及該款的利息（從2 0 1 0年1月1日起按中國人民銀行公布的同期同類貸款利率計至付清日止）；

 二、被告海南XXX紙業(yè)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)在欠付工程價款人民幣XXXXXXX元范圍內(nèi)就上述款項對原告海南XX裝飾工程有限公司承擔(dān)給付責(zé)任。

如果被告江蘇XX建設(shè)集團有限公司、海南XXX紙業(yè)有限公司未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

 案件受理費7 4，2 1 1元，按原告減少后的訴訟請求數(shù)額收取3 2，3 5 0元，由被告江蘇XX建設(shè)集團有限公司負擔(dān)。

 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提交副本，上訴于海南省第二中級人民法院。

審判長：韓軍

代理審判員：劉遠帆

代理審判員：王文麗

二0一四年五月二十七日

書  記 員    劉立川