李武平成功代理某公司實(shí)際施工人工程款糾紛案

 【海南建筑工程律師】李武平成功代理某公司實(shí)際施工人工程款糾紛案

海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

民事判決書(shū)

(2014)浦民初字第5號(hào)

 原告：海南XX裝飾工程有限公司

 委托代理人：李武平，海南正凱律師事務(wù)所律師。

 被告：江蘇XX建設(shè)集團(tuán)有限公司

 被告：海南XXX紙業(yè)有限公司

 原告海南XX裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)海南XX公司）與被告江蘇XX建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江蘇XX公司）、海南XXX紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XXX紙公司）建設(shè)工程合同糾紛一案，本院于2 0 1 3年1 2月3日受理后，依法組成由審判員廖長(zhǎng)榮擔(dān)任審判長(zhǎng)、代理審判員韓軍、林琳參加評(píng)議的合議庭。后本院應(yīng)被告江蘇XX公司的申請(qǐng)，決定審判員廖長(zhǎng)榮回避，依法另行組成由代理審判員韓軍擔(dān)任審判長(zhǎng)、代理審判員劉遠(yuǎn)帆、王文麗參加評(píng)議的合議庭，分別于2 0 1 4年1月2 1日、2 01 4年5月2 0日兩次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告海南XX公司的法定代表人XXX及委托代理人李武平、被告江蘇XX公司的委托代理人XXX、XX及被告XXX紙公司的委托代理人XX到庭參加訴訟。

本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

 原告訴稱(chēng)：2 0 08年6月3 0日，被告江蘇XX公司與被告XXX紙公司簽訂《XXX車(chē)間A標(biāo)土建工程承包合同》，雙方約定被告XXX紙公司將“XXX車(chē)間A標(biāo)土建工程，發(fā)包給被告江蘇XX公司承建，工期2 7 0天，以2 0 0 8年4月2日起至2 0 0 8年1 2月2 7日止。2 0 08年7月5日，原告與被告江蘇XX公司簽訂《工程施工承包合同》，雙方約定被告江蘇XX公司將承建的“XXX車(chē)間A標(biāo)土建工程’’交由原告施工，爾后，原告依約以被告江蘇XX公司的名義進(jìn)場(chǎng)施工。因全球經(jīng)濟(jì)衰退，被告XXX紙公司決定將文化紙機(jī)項(xiàng)目的投資腳步放慢，2008年9月19日，被告江蘇XX公司應(yīng)被告XXX紙公司要求，通知原告暫停施工，造成原告不能繼續(xù)進(jìn)行后續(xù)施工。2 0 09年5月1 9日，被告XXX紙公司通知于2 0 09年6月1日前復(fù)工。因二被告的原因，該合同最后終止。根據(jù)被告江蘇XX公司于2 0 09年1 2月3 0日出具的《XXX車(chē)間A標(biāo)土建工程款收付清單》，本工程二被告最終結(jié)算價(jià)為1 2，252，304元（不包含工程停工損失賠償費(fèi)），扣除按合同規(guī)定的總價(jià)1 0%（所有工程管理費(fèi)及所有工程稅金）1，2 2 5，2 3 0元及已付的7，8 3 3，2 6 9元（其中代扣轉(zhuǎn)付款項(xiàng)1，478，822元，直接支付款項(xiàng)6，354，447元），被告江蘇XX公司還欠原告工程款3，1 9 3，8 0 5元，應(yīng)賠償因工程停工給原告造成的損失5，7 2 2，0 5 0元。原告認(rèn)為，二被告拖欠工程款已構(gòu)成違約，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條規(guī)定，原告有權(quán)向其主張支付拖欠的工程款并承擔(dān)利息損失及承擔(dān)工程停工的違約責(zé)任。故訴至法院，請(qǐng)求依法判令二被告立即支付給原告工程欠款人民幣3，1 9 3，8 0 5元及該款自2 0 1 0年1月1日起至付清之日止按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，支付原告工程停工損失賠償款5，7 2 2，0 5 0元，并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。

 ==============================

==================================

 綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條第（五）項(xiàng)、第五十八條、第二百七十二條第二款、第三款及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條第（二）項(xiàng)、第二條、第十七條、第十八條第（一）項(xiàng)、第

二十六條的規(guī)定，判決如下：

 一、被告江蘇XX建設(shè)集團(tuán)有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向原吉海南XX裝飾工程有限公司支付工程余款人民幣XXXXXXX元及該款的利息（從2 0 1 0年1月1日起按中國(guó)人民銀行公布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)至付清日止）；

 二、被告海南XXX紙業(yè)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)在欠付工程價(jià)款人民幣XXXXXXX元范圍內(nèi)就上述款項(xiàng)對(duì)原告海南XX裝飾工程有限公司承擔(dān)給付責(zé)任。

如果被告江蘇XX建設(shè)集團(tuán)有限公司、海南XXX紙業(yè)有限公司未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

 案件受理費(fèi)7 4，2 1 1元，按原告減少后的訴訟請(qǐng)求數(shù)額收取3 2，3 5 0元，由被告江蘇XX建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)。

 如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提交副本，上訴于海南省第二中級(jí)人民法院。

審判長(zhǎng)：韓軍

代理審判員：劉遠(yuǎn)帆

代理審判員：王文麗

二0一四年五月二十七日

書(shū)  記 員    劉立川